«_Фr_Jzzrrл4,_20тt '. Акционерное общество Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкино (АО (НПО Лавочкина), именуемое в дмьнейшем заказчик, в лице заместителя генерального ...»

а l cq /'

договор по др ядл N,lз6/В - г.о. химки Московской области

"_Фr_Jzzrrл4,_20тt ' .

Акционерное общество Научно-производственное объединение им .

С.А.Лавочкино (АО (НПО Лавочкина), именуемое в дмьнейшем

заказчик, в лице заместителя генерального директора-главного инженера

Александра Николаевича Вычерова, действу,tощего на основании

доверенности от 01.01.2018г, Ns 5215д, с одноЙ стороны, и Общество с

ограниченной ответственностью строительные технологии))! именуемое в дальнейшем кПодрядчик, в лице генерального директора Юлии Анатольевны Орловой' действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны,, а по отдельности Сторона, закJIючили настоящий договор (далее - !оговор) о нижеследl,ющем .

1. Прелмет ffоговора Всоответствии с условиями настоящего !оговора Подрядчик 1.1 .

обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу Ъиar"" приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования дJUI второго рабочего места РБ "Фрегат" в корп.1 комп.580 2 этаж согласно Проектному решению и Приложению Jф 2 к !оговору (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ .

1.2. Срок выполнения Работ по настоящему !оговору:

120 (Сто двадцать) календарных дней с даты подписания !оговора .

Место выпоЛнения РабоТ МосковскаЯ обл., г,ХимкИ, ул.Ленинградская,д.24,

1.3. fuя выполнениJI Работ по настоящему,.Щоговору все необходимые материалы, продукция и оборудование предоставляет Подрядчик

1.4. Риск СЛl^rайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик .

1.5.качество результата Работ должно соответствовать нормативно технической документации производителя и подтверждаться сертификатами соответствиJI системы сертификации Госстандарта РФ .

1.б. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 2(!ва) года .

Течение гарантийного срока начинается со дЕя приемки результата Работ заказчиком, Гарантийный срок продлевается на срок устранения Подрядчиком недостатков .

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчикобязуется:

2.1.| Своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимуrо для оказания Работ по настоящему.Щоговору .

2.1.2. Предоставить Подрядчику доступ в помещение, где будут производиться работы, расположенное по адресу: г. Химки, ул .

Ленинградская, д,24 .

2.1.З. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их на условиях настоящего,Щоговора .

2.2,

Заказчик вправе:

2.2.|. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ .

2,2.2. Откьзаться от исполнения.Щоговора в одностороннем порядке при условии оплать1 Подрядчику фактически понесенньIх Подрядчиком документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением настоящего Щоговора .

2.3. Полрялчикобязуется:

2.З.1. Выполнить Работы и передать их результат вместе с информацией, касающейся эксплуатации или иного использования результата Работы в соответствии с заданием Заказчика на условиях настоящего.Щоговора в срок, установленный в п. 1.2. настоящего.Щоговора .

2.З.2, ПредоставJuIть по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения Работ .

.3. и Предоставить продукцию, материалы оборудование,

2.З необходимые для выполнения Работ, надлежащего качества 2.3.4. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Проектного решениll и Приложением Ns2 .

2.3.5. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, в течении срока., установленного в соответствующем требовании .

2.3.6. Соблюдать при выполнении Работ на территории Заказчика правила и требования Заказчика, все действlтощие законы, нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

2.4. Подрялчик вправе:

к 2.4.|. Привлекать выполнению Работ третьих лиц, имеющих необходимуто квалификацию, с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответствеIIность за действия привлеченных третьих лиц, как за свои собственные .

у 2.4.2. Запрашивать Заказчика информацию, необходимlrо для исполнениlI настоящего !оговора, 2.4.3. По согласованию с Заказчиком опредеJuIть способ выполнениrI Работ .

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение Ns З к настоящему.Щоговору) .

3.2. По итогам выполненI4я Работ, но не позднее2 (Двух) рабочих дней после истечения срока выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение результаты выполнениrI Работ, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ (далее - Акт) (Приложение ЛЪ 3 к настоящему Договору) в двух экземпляра .

3.3. Заказчик в течение 10 (ffесяти) рабочих дней со днll полr{ения Акта в порядке п. З.2. настоящего,Щоговора, подписывает Акт, либо направляет мотивированный отказ от его подписания .

3.4. В слуrае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, с Стороны не позднее 10 (.Щесяти) рабочих дней даты получениrI Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписаЕия в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего.Щоговора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по настоящему,Щоговору денежных средств и уплаты предусмотренных.Щоговором неустоек .

В сJryчае если результат Работ не соответствует условиям 3.5 .

настоящего.Щоговора, работы считаются не выполненными и оплате не подлежат .

3.б. Работы считаются выполненными Подрядчиком с даты подписаниJI Сторонами Акта .

3.7. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с письменного согласия Заказчика..Щосрочное выполнение Работ не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате .

3.8. Заказчик, принявший Работы без проверки либо в случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик в срок не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней с момента обнаружениlI скрытьIх недостатков, праве ссылаться путем выставлениJI письменной претензии на недостатки Работ. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение срока, указанного в соответствующей претензии .

З.9. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью Акта приемки-сдачи выполненных работ .

З.10. Стороны договорились, что искJIючительные права на способные к правовой охране результаты Работ, созданные при исполнении настоящего.Щоговора, принадлежат Заказчику. Право собственности на результаты выполненных Работ переходит к Заказчику после подписания Сторонами Акта .

выплачивается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дЕя подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ на основании выставленного Подрядчиком счета .

4.3. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях .

обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его расчетного счета .

5. ответственность

5.1. За неисполнение или неЕадлежащее исполЕение обязательств по настоящему Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с действ}+ощим законодательством РФ,

5.2.За нарушение сроков выполнения Работ по настоящему.Щоговору Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 % (Олна десятм процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки .

5.З. Если Работы по настоящему.Щоговору были выполнены не в полном объеме или ненадлежащим образом' Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать соразмерного уменьшения стоимости Работ/перенести сроки выполнения Работ на более поздний срок/отказаться от выполнения Работ, а также потребовать выплаты неустойки в размере 0'1 % (Одна десятм процента) от стоимости соответств},ющих Работ .

В

5.4. слулае если Работы не были выполнены Подрядчиком, Заказчик вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по,Щоговору, а также выплаты неустойки в размере 0,1% от цены.Щоговора .

5.5. В сл1^lае нарушения Подрядчиком подпункта 2.3.6. настоящего,Щоговора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (ГIятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения

5.6. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/З00 действlтощей ключевой ставки I-Щ РФ от с}ммы, просроченной к оплате!, за каждый день просрочки в случае нарушениJI Заказчиком сроков осуществленшI расчета, предусмотенного настоящим [оговором .

. Выплата неустойки по настоящему.Щоговору осуществляется 5.7 только на основании письменной претензии (требования). Если письменная претензия (требование) одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны,, неустойка не начисляется и не уплачивается .

5.8. Все неустойки, взыскание которых предусмотрено настоящим которых возмещения сверх с},]!{мы взыскиваются.Щоговором, убытков, Сторона, взыскивающм соответствующую неустойку, имеет право потребовать от Стороны, нарушившей условия.Щоговора, в соответствии с настоящим.Щоговором и лействующим законодательством РФ .

5.9. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим.Щоговором, в течение 10 (.Щесяти) рабочих дней со дня полr{ения соответствующей претензии(требования) в письменной форме. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему.Щоговору, б. ОбстоятельстваIIепреодолимойсилы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему.Щоговору, если докаж},т, что надлежащее исполнение оказ€Lпось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденньж и непредотвратимьж при данных условиях обстоятельств,

6.2. Сторона, подвергшмся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) дней уведомить друryю Сторону о характере.' виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Щоговору она препятствует, и представить доказательства наступлениJI таких обстоятельств. В слуrае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаJIся действию обстоятельств непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности .

6.З. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнениJI Сторонами обязательств по настоящему.Щоговору пропорционально сроку ее действия. В слулае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 2 (Двух) месяцев, Стороны обязаны,, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условиlI действия и/или возможность расторжения настоящего,Щоговора .

7. Разрешение споров

и

7.1. Все разногласия, которые моryт возникнуть при споры исполнении условий настоящего.Щоговора или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке, IryTeM подачи письменной претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 (Тридцать) кЕ!лендарных дней с даты ее получения, за искJIючением п.5.8. настоящего,.Щоговора .

7.2. В слrrае если споры и разногласиlI не уреryлированы в претензионном порядке в сроки' определенные в п,7.|. настоящего каждм из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд.Щоговора, Московской области с иском о разрешении спора в соответствии с действующим законодательством РФ .

Факс: 8(495)573-74-47 Тел: 8(495)57З-74-47 8,2. Адрес получателя, указанный в п.8.1, может быть изменен путем направлениlI письменного уведомления соответствующей Стороне, как указано в п. 8.1. настоящего,Щоговора .

9.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с даты его подписаниJI обеими и действует до полного исполнениjI своих обязательств Сторонами Сторонами .

9.2.,Щосрочное расторжение настоящего,Щоговора возможно по предусмотренным либо по иным основаниjIм, соглашению Сторон, действу+ощим законодательством РФ и настоящим,Щоговором .

9.3.При нарушении одной из Сторон условий настоящего.Щоговора друг€ш Сторона имеет право на одностороннее (внесудебное) расторжение.Щоговора. Сторона, инициир}.ющм расторжение настоящего.Щоговора, обязана предупредить друг},1о Сторону о предполагаемом расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения .

9.4.Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных,Щоговором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего.Щоговора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренной настоящим [оговором неустойки,

10. Прочие условия Любые изменения и дополнения к настоящему.Щоговору 10.1 .

действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, в этом случае они являются его неотъемлемой частью,

10.2. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему {оговору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме слr{аев передачи в порядке универсzrльного правопреемства. Заказчик имеет право передать права требования к Подрядчику третьему лицу без согласия Подрядчика .

1 0.3.Условия настоящего,Щоговора носят конфиденциа.ltьный характер, Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений,, составляющих государственную, служебн}.ю и коммерческую тайну, не использовать в своих отношениях с этими лицами указанных сведений. Требования конфиденциальности не распространJIются на информацию, которм подлежит размещению в единой информационной системе согласно Правилам ведениll реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки)., утверждеЕными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 ЛЪ 1 132 .

10.4. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства|' установленные, в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерачии об административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008г. Jф27З-ФЗ кО противодействии коррупции) и иными нормативными актЕIми, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получениlI взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве .

10.5. Настоящий,Щоговор составлен в 2 (.Щвlх) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическ}.ю силу, по одному экземпляру дJUI каждой из Сторон .

l0.6.

Сторонами согласованы и подfiисаны следующие приложениrI к настоящему.Щоговору, являющиеся его неотъемлемой частью:

l Локальный сметный расчет

- Приложение Ns

- Приложение ЛЪ 2 Техническое задание

- Приложение Ns 3 Акт сдачи- приемки выполненных работ (форма)

11.Адреса и реквизиты Сторон

1468,80 3 392,93

Краткие хараlсеристики выполняемых работ:

1 .

работы вьшолняются в соответствии с требованиями вастоящего Технического задания, локального сметного расчета и проектной документацией силztми и техническими средствами Подрядчика .

организачия работ Полрялчика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности. Работы производятся в рабочее время заказчика по согласованному с Заказчиком графику производства работ .

Стоимость работ вкJIючает в себя все затраты, издержкй и иные расходы,, связанные с исполнением Контракга, в соответствии с видalми услуг, предусмотренными Техническим заданием. в том числе все взимаемые на территории Российской Федерачии налоги, сборы и другие обязательные платежи .

3.Требования к оборудованию п материалам:

при произвоlстве работ необходимо применятъ современное оборудование, материалы и другие установочные излеJlия, позволяющие ул)пrшить эксплуатационные свойства объекга в цълоr. Испоrr"зуемые материаlлы. обор}дование должны соответствовать Гостам, обеспечены техническими паспортzl}dи, сертификатами и др. док}ъ{ентalN{и, удостоверяющими их качество .

Оборулование должно быть новьп.r, не бывшим в употреблении, не восстановленным (отремонтированным), без дефеюов материала и изготовлеЕIлJI, не переделанным, не поврежденным, выпуlценным к свободному обращению на террйтории Российской Федерации, заводского производства, соответствовать действ}тощим ГОСТам, не содержать восстilновленньIх элементов, не должво иметь дефектов, связанЕьIх с констрlкцией, материaulаNlи или футткционированием при штатном их использовtшии и находиться в заводской }цаковке производитеJUI .

На Оборуловании не должно быть следов механических повреждений, изменений вида техяическому описанию иньIх несоответствий офичиа,,lьному комплектутощих! а также поставляемой модели .

Оборулование должно бьггь поставлено комtrлектно, по адресу, указанному заказ(мком, в срок, определенный докltлентацией. Дата и время поставки Оборулования согласовываются с Заказчиком,.Щоставка Оборцования и разгрузочно-погрузочные работы осуцествJlяются силul},tи и за счет Подрядчика .

в Поставка Оборулования на Объект долясrа быть выполнена соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др}тих норм и правил, действ}тощих на территории Российской Федерации с обеспечением эксплуатации устаЕовленного Оборулования, безопасной д,rя жизни и здоровья людей .

Список оборудования, устанавливаемого на объектах Заказчика:

требования к выполнению работ:

4. Общие Поставка и MoHTEDK моделей оборудования осуществляется Подрядчиком в соответствии с проекгной док},ментацией, лока,,rьной сметой и настоящим Технкческим заданием с целью обеспечить взаимодействие и совместимость с устаЕовленЕым на объеюе оборудованием Заказ.тика .

Монтаж оборудоваЕия производится согласно требованиям Рlководства (инструтtuии) по MoHTiDKy производитеJUI оборуиования, предостаыIенное дистрибьютером (дилером) на русском языке .

после завершения работ Подрядчик производит уборку помещения, в котором производились работы, а также косметический ремонт монтаDкных мест (при необхолимости), вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после проведения работ .

при вьшолнении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима д,UI автотрitнспорта и персоналц р}ководствоваться разрешенными маршрутilL{и движеЕия транспорта, а таюке указаниями охраны и oTBeTcTBeHHbIx за проведение работ представителей Заказчика. Время доступа в помещения, опредеJuIется по предварительному согласованию с Заказчиком .

Все сотрудники Подрядчика. участвуощие в MoHTiDKe и пуско-наладочньп работах, должны быть специалистаN{и в области климатической техЕики и иметь соответствующ}.ю проводимым работам группу допуска по элеюробезопасности (квалифицированный персона,т должен иметь удостоверения о прохождения обуlения с обязательной отметкой МТУ Ростехнадзор в удостоверениях, быть допуценным к работам в элеIсц)оустановкм до l000 В) с соблюдением Правил Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителем (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ). знать схемотехнику оборулования .

В течении 2 (двр) дней с момента подписания,Щоговора, Подрядчик предоставляет Заказчику доку!rенты, подтверждtlющие квалификацию работников, привлекаемьж к выполнению договора, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего техЕического задания .

СП 51.13ЗЗ0.201 1 кЗащита от шума .

СП 7З, l ЗЗ 30.20 1 2 кВнутренние санитарно-технические системы здшrий .

Приемка работ:

6 .

Приемка вьтполненньп работ включает следующие основные этапы:

l .

Полрялчик направляет уведомление на электронньй адрес предстzвителя Заказчика, содержащее информацию о фаюе выполнения работ, готовьD( длJI приемки Заказчиком .

2. В срок, не позднее пяти рабочих дней, рабочая комиссия в составе представителей Подрядчика и Заказчика производит тестиромние систем вентиляции и кондиционирования на предмет оценки:

- состояния и работоспособности системы (комплектность. отсутствие видимьD( повреждений, надежность креплений элементов, отс)тствие шумов и вибрачий, разность температуры возд}ха, проходящего через испаритель внуценнего блока);

- состояния межблочного кабеля (отсlтствие видимьгх повреждений, соответствие схеме подкJIючения! проверка состояния контакга);

- состоянllя межблочной трассы (правильностъ прокладки, длина трассы, теплоизоляция, отсутствие повреждений и заломов);

- состояЕия дренажной системы (правильвость прокJIадки, отс}тствие повреждений и зaшомов);

состояния вальцовочньн соединений (контрль отс}тствия угечек по следам масла) .

3. На основании подписанньIх сторонами Акгов диагностики оборулования Подрядчиком оформ.tlяются след},ющие докрrенты:

- AI\T вьшолненньD( работ по монтФку и пуско-наладке систем вентиJUIции кондиционирования возд}ха:

- Акт сдачи-приемки выполненньrх работ (форма JФ КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма Ns КС-3);

Гарантпйные обязательства:

7 .

Гарантийньй срок на Товар и результаты работ по монтажу и пуско-нilладке систем вентиJlяции и кондиционирования возд}ха составпяет 24 (лвалчать четыре) кfu,IендарньD( месяца и исчисляется с даты подписания сторонаь{и Акта сдачи-приемки выполненньп работ (форма Jф кс_2) .

В слуrае обнарркения в период гарантийного срока эксплуатапии оборlиования дефектов, иньD( недостатков. препятств},Iощих нормiL,Iьной эксплуатации оборудования, Подрядчик обязан обеспецлть их устранение собственными силilми и за свой счет в течение 24 часов с момента письменного }rведомления Заказчиком, либо в иные сроки, согласованные с Заказ.тиком в письменной форме .

8. Результатом работы должно быть:

- Смонтированные, подкJIюченные, настроенные согласно настоящему Техническому заданию со всеми его приложениями системы вентиJUIции и кондиционирования возд)ха .

- Протестированное на работоспособность новое оборудование .

- Исполнительнiul док)ъ{ентация.