WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«АО НПК «Северная заря» _ /Е.Д. Малахов/ 2017 г. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ...»

У Т В Е РЖ Д А Ю

Генеральный директор

АО НПК «Северная заря»

_____________ /Е.Д. Малахов/

____________________ 2017 г .

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИИ, ПЕРЕДАЧИ ЖИДКОГО АЗОТА И ВОДОРОДА С

ПОДБОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: Разработка проектной документации на техническое перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования .

Заказчик: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная заря») Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 .

Способ закупки: Открытый конкурс .

Содержание:

Стр .

1. Извещение о проведении закупки 3

2. Документация о закупке 4 Приложение №1. Заявка на участие в конкурсе 11 Приложение №2. Справка о кадровых ресурсах 19 (специалистах) организации Приложение №3. Проект договора 20 ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом конкурсе на разработку проектной документации на техническое перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования 1 Заказчик: наименование, место Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»

нахождения, почтовый адрес, (АО НПК «Северная заря») адрес электронной почты 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 .

(812) 677-51-82, okv@relays.ru 2 Лаврова Татьяна Павловна (812) 677-51-82

Контактное лицо Заказчика:

Крылова Алёна Владиславовна (812) 677-39-14 доб. 796 ФИО, адрес электронной okv@relays.ru почты, номер телефона 3 Открытый конкурс Способ закупки 4 Разработка проектной документации на техническое Предмет договора перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования .

Место выполнения работ:

5 Условия и сроки выполнени

–  –  –

Оценка заявок по критерию «Опыт участника»

производится в следующем порядке:

Опыт работы: От 1-4 года - 0 баллов;

От 5-8 лет - 15 баллов;

От 9-12 лет -25 баллов;

От 12 и более лет – 30 баллов .

Опыт работ (продолжительности пребывания на рынке) подтверждается датой подписания первоначального договора по выполнению проектных работ на техническое перевооружение производственных предприятий) с подписанными актами выполненных работ .

Оценка заявки по критерию «Деловая репутация участника» производится на основании информации, предоставленной участником в справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 5 лет (приложение № 7 к заявке на участие в открытом конкурсе), достоверность которой подтверждается предоставлением копий заключенных и исполненных договоров на выполнение проектных работ на техническое перевооружение производственных предприятий в следующем порядке:

- Участником приложены копии заключенных и исполненных договоров на выполнение проектных работ на техническое перевооружение производственных предприятий, в количестве не менее 3-х (Трёх) договоров ежегодно в течение п5 (пяти) предшествующих лет (2012, 2013, 2014, 2015, 2016г.г.) – 20 баллов;





-Участником не приложены (или не соблюдено требуемое количество договоров) копии заключенных и исполненных договоров на выполнение проектных работ на техническое перевооружение производственных предприятий – 0 баллов .

Максимальное количество баллов – 20 присуждается заявке с наибольшим количеством прилагаемых копий договоров с актами выполненных работ .

Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:

–  –  –

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____ на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования __________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика) в лице ________________________________________________________________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) изучив извещение о проведении открытого конкурса, документацию к открытому конкурсу на право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования

–  –  –

Цена, указанная в предложении, включает в себя: ____________________________________

Валюта, используемая для формирования цены договора:______________________________

Срок выполнения работ:_______________________________

Классификатор по ОКВЭД 2: ___________________________

Классификатор по ОКДП 2: ____________________________

Если предложения, изложенные выше, будут приняты _____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями документации открытого конкурса .

Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора .

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком .

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя открытого конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с требованиями документации открытого конкурса .

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа) .

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________ .

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах .

–  –  –

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Участник закупки: ________________________________

Дата составления документа: «___»_____________2017г .

–  –  –

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата составления документа: «___»_____________2017г .

–  –  –

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера .

СПРАВКА На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на _________________________________ (указать предмет Договора) наша организация (индивидуальный предприниматель) _______________________________________________

(указать фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия (индивидуального предпринимателя) .

–  –  –

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера .

СПРАВКА На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на _________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей организации (индивидуального предпринимателя) _______________________________________________ (указать фирменное наименование Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях .

–  –  –

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера .

СПРАВКА На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на _________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации (индивидуального предпринимателя) _______________________________________________ (указать фирменное наименование Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год .

–  –  –

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа процесса ликвидации предприятия/прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера .

СПРАВКА На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на __________________________________ (указать предмет Договора) наша организация (индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности) .

–  –  –

г. Санкт-Петербург «____»_______________201_ г .

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»

(АО НПК «Северная заря»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации на техническое перевооружение площадки для хранения, газификации, передачи жидкого азота и водорода с подбором оборудования (далее по тексту – проектная документация, проектные работы, Работы) на объекте: Производство №1 АО НПК «Северная заря», ул. Кантемировская д.7 (далее по тексту – Объект) .

1.2. Проектная документация, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать утвержденному Заданию на проектирование (Приложение №1), техническим, экономическим и другим требованиям СНиП, СанПиН, Технических Регламентов, Градостроительному Кодексу РФ, Федеральному закону РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства .

1.3. Результатом выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору является проектная документация в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в 1 (одном) – на электронном носителе .

1.4. Сроки выполнения Работ: в течение ___(___________) рабочих дней с даты выполнения Заказчиком условий, указанных в п. 2.1.1 и п. 3.3.1. Работы могут быть выполнены досрочно .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Подрядчику утвержденное Задание на проектирование (Приложение №1), а также исходные данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, а именно:

-исходные данные для подбора оборудования газификатора жидкого азота;

-исходные данные для подбора оборудования подачи водорода;

Передача исходных данных происходит по Акту сдачи-приемки исходных данных .

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора .

2.1.3. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика .

2.1.4. перед началом выполнения работ обеспечить проведение для персонала Подрядчика инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории Заказчика; а также обеспечивать допуск специалистов Подрядчика, прошедших инструктажи, к месту выполнения работ во время, указанное в Графике выполнения работ;

2.1.5. согласовать полученный от Подрядчика График выполнения Работ (Приложение № 3) .

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Качественно выполнить Работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1) и условиями Договора и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором .

2.2.2. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работы в срок. В этом случае, сроки выполнения Работ отодвигаются соразмерно времени, необходимого для устранения данных обстоятельств .

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству РФ. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты .

2.2.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения Работ .

2.2.5. Заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости Работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение .

2.2.6. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ, который составляет 12 (двенадцать) месяцев, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных Работ и препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет .

Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, инициированное Заказчиком, но не связанное с гарантийными обязательствами Подрядчика, осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору .

2.2.7. Приостановить Работы, уведомив об этом в письменном виде Заказчика, если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работы .

Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке Работ .

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика .

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

2.4.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ в рамках настоящего Договора .

2.4.3. Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, представлять проектные разработки, демонстрационные материалы и фотографии Объекта на различных стадиях строительства в печатных изданиях, на выставках и конкурсах .

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена настоящего Договора составляет ___________ (______________) рублей ___копеек, включая НДС 18% - ________________ рубля .

Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ, все затраты, издержки, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего Договора

3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях .

3.3. Заказчик осуществляет оплату путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставляемых Подрядчиком счетов на оплату, в следующем порядке:

3.3.1. Авансовый платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора .

3.3.2. Окончательный расчет в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Акта сдачиприемки проектной документации .

3.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика .

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ, Подрядчик обязан передать Заказчику на рассмотрение по накладной 1 (один) экземпляр проектной документации на бумажном носителе, а также двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных Работ, составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанный со своей стороны .

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проектной документации и Акта сдачи-приемки выполненных Работ от Подрядчика обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ со своей стороны и передать один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчику. .

4.3. В случае отступления от условий настоящего Договора Подрядчиком, Заказчик при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения .

4.4. В случае непредставления Заказчиком, в установленный п.4.2. Договора срок, мотивированного отказа, Работы Заказчиком считаются принятыми и подлежат оплате .

4.5. Заказчик, принявший Работу, утрачивает право ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). В случае обнаружения Заказчиком после приемки Работы отступлений в ней от Задания на проектирование или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), он обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении .

4.6. В течение 3(трех) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Подрядчик передает проектную документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) - на электронном носителе по Акту сдачи-приемки проектой документации представителю Заказчика, полномочия которого оформлены надлежащим образом .

4.7. Работы считаются принятыми после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Акта сдачи-приемки проектной документации .

4.8. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе досрочно осуществить ее приемку .

4.9. В случае досрочного прекращения Работ по Договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приемки проектной документации разработанную им проектную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей, либо направить Подрядчику мотивированный отказ .

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ .

5.2. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком .

Подрядчик не несет ответственность за достоверность предоставленных 5.3 .

Заказчиком исходных данных, в том числе за проекты, разработанные сторонними организациями .

5.4. При обнаружении недостатков в проектной документации, разработанной Подрядчиком, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить в согласованные Сторонами сроки .

5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки .

5.6. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного объема Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки .

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной явилось наступление обстоятельств непреодолимой силы, событий, возникших помимо воли и желания сторон, которые не подлежат разумному контролю и преодолению Сторонами, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким событиям Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, шторм, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, действия (бездействия) Правительства РФ или Правительства Нижегородской области либо уполномоченных ими органов .

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. договора, каждая Сторона должна в срок не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному договору .

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.6.2. договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки .

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1. договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия .

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1. договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор .

6.6.Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации .

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения и выполнения Договора. Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон, как в период действия Договора, так и после его завершения .

7.2. Требования п. 7.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций и в случаях, предусмотренных законодательством РФ .

7.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего пункта Договора, подлежит полному возмещению виновной стороной .

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон .

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае:

8.2.1. Систематического (более двух раз подряд) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 2 (два) месяца .

8.2.2. Прекращение действия свидетельства о допуске СРО, выданного Подрядчику, других актов государственных или иных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на проведение работ .

В этих случаях Заказчик направляет мотивированное уведомление с указанием причин прекращающих действие Договора. Датой прекращения действия Договора будет являться дата получения Подрядчиком уведомления Заказчика .

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае:

8.3.1. Финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (более двух раз подряд) им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней .

8.3.2. Консервации или остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 (двадцать) календарных дней .

В этих случаях Подрядчик направляет мотивированное уведомление с указанием причин прекращающих действие Договора. Датой прекращения действия Договора будет являться дата получения Заказчиком уведомления Подрядчика .

8.4. При расторжении Договора согласно условиям п.п. 8.2., 8.3., а также по обоюдному согласию Сторон, Подрядчик передает Заказчику работы в объеме, выполненном на день расторжения Договора, а Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость этих работ в объеме, определяемом Сторонами .

9 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все возникающие между Сторонами споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий договора, доказательства такого нарушения, а также предъявляемые требования .

Сторона получившая претензию в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее получения обязана дать мотивированный ответ. Претензия предъявляется в письменном виде и отправляется заказным письмом с уведомлением или передается уполномоченным представителям Сторон лично под расписку .

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона ее инициирующая, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону .

9.3. В случае невозможности разрешения между Сторонами споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области .

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств .

10.2. С даты заключения настоящего Договора прежняя переписка теряет юридическую силу .

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены оригинальными подписями представителей обеих Сторон .

10.4. Допускается подписание Договора, дополнений, приложений к договору и других документов одной стороной и передача их другой стороне для подписания с помощью средств факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, переданные таким образом, обязательны к исполнению Сторонами. Последующее представление подлинных экземпляров этих документов обязательно. Подлинные экземпляры документов должны быть направлены в адрес соответствующей Стороны не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после их подписания .

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора .

10.6. Стороны гарантируют что лица, подписавшие настоящий Договор, имеют на то право и полномочия. 11.7. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные Договором права на использование проектной документации. В этом случае права на проектную документацию остаются за Подрядчиком .

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон .

10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение №1 – Задание на проектирование;

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

–  –  –

Требования для подбора оборудования хранения и подачи азота .

В систему получения газовой смеси должны входить: система хранения, газификации, транспортировки и выдачи газа с обвязкой оборудования и системой КИПиА. Предусмотреть установку газового счётчика и резервной системы бесперебойной подачи газовой смеси. Трубопроводы, шаровые клапаны с крышками на болтах с корпусами из нержавеющей стали. Система телеметрического контроля остатка газа в емкости. Устройство от проскока «жидкой фазы». Расходные материалы и запасные части в расчете на годовой срок эксплуатации;

Исходные данные для подбора оборудования подачи водорода

–  –  –

Требования для подбора оборудования хранения и подачи водорода .

1. Моноблоки 16 баллонов – 50 литров – 300 бар, для хранения и подачи газообразного водорода – 4 шт .

2. Полуавтоматическая газоразрядная рампа для разрядки моноблоков со сжатым водородом для обеспечения подачи водорода в сеть централизованного газопотребления. Предусмотреть понижение давление газа перед его подачей в трубопровод до необходимого потребителю уровня и регулировать расход газа .

3. Оборудование должно быть произведено в РФ .

4. Дополнительные требования Работы должны выполняться с учетом действующих нормативных актов в том числе:

- ПБ 11-544-03 «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» от 24.04.03г.,

- ОСТ 290.004-02. «Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха»,

- ОСТ 26-04-2563-79 «Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества»,

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»,

- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» .

- Исполнитель должен предоставить проект и техническое заключение в 3-х экземплярах каждый (один на электронном носителе)

- Схемы и чертежи выполнять в AutoCAD .

- Свидетельство СРО на основании приказа Минрегиона №624 от 30.12.2009г.:

п. 3. Работы по подготовке конструктивных решений п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений .

п.6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий, сооружений и их комплексов .

- Аттестация Ростехнадзора персонала по:

Б 1.12 (проектирование объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности) .

Б 8 (проектирование сосудов под давлением) .

5. Сроки выполнения работ Общий срок выполнения работ составляет 60 дней с момента подписания договора .

Срок выполнения 1 этапа работ – 5 рабочих дней Срок выполнения 2 этапа работ – 25 рабочих дней Срок выполнения 3 этапа работ – 30 рабочих дней Приложения Приложение 1: План производственной площадки .

Приложение 2: Предлагаемая площадка размещения оборудования




Похожие работы:

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Оптические усилители EDFA QWM-8000-BA, QWM-8000-LA, QWM-8000-PA www.qtech.ru Оглавление 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 3 2. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 4 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 4. ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 7 5. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 8 www.qtech.ru Техническое описание Общее описание 3 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Оптически...»

«Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Архангельский областной институт открытого образования" (АО ИОО) ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА Н...»

«Секция 3: Современные технологии ликвидации ЧС и техническое обеспечение аварийно-спасательных работ НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА Т.В. Парфёнова, студент, научный руководитель: Родионов П.В. Юргинский технологический инст...»

«В.С Паршина. Защитили диссертацию на соискание ученой степени в 1997 г. 43 человека, в т.ч. 12 докторских, в 1998 г. — 32, в т.ч. 9 докторских и в 1999 г. — 59 человек, в т.ч. 9 докторских. В 1997/98 учебном году докторами наук стали: Реницкий, Доросинский, Сесекин, Котляревская, Ям...»

«© KROHNE 10/2006 7.10018.22.00 CMD Дополнения к инструкции по эксплуатации Цельнометаллические миниатюрные ротаметры DK3././././ . -EEx Класс II2G Ротаметры Вихревые расходомеры Контроллеры расхода Электромагнитные расходомеры Ультразвуковые расходомеры Массовые расходомеры Ур...»

«International Paint Ltd. Справочный Лист Безопасности CPA095 INTERPRIME 198 GREEN Номер редакции документа 6 Дата Последней Редакции 17/07/12 Соответствует требованиям Директивы (EC) No.1...»

«Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №3 http://vestnik-nauki.ru ISSN 2413–9858 УДК 624. 131. 22. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ САРМАТСКИХ ГЛИН ОСНОВАНИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОБВОДНЕНИИ Ю.И. Олянский, Е.В. Щекочихина, С.А. Калиновский, Е.А. Степанова FORECAST OF I...»

«36 МЕХАНИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ Введение Изучение движения твердого тела проводится в предположении, что тело является абсолютно твердым, т.е. расстояние между двумя любыми точками тела не меняется. В дальнейшем вместо термина "абсолютно твердое тело...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЭМАЛИ ХС-119 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 21824-76 Издание официальное БЗ 1—94 И ЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Мос ква оценка зданий УДК 666.29 : 006.354 Группа Л24 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЭМАЛИ XС-119 гост Технические условия 21824—76 Enam els Х С -119 Specifications ОКП 23 1322 Дата введения 01.01.78...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.