WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«ОАО НПК «Северная заря _ /Е.Д. Малахов/ 2016 г. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ПРИБОР ПОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ ППИ-50, С ПОВЕРКОЙ, В КОЛИЧЕСТВЕ 1 (ОДНОЙ) ШТУКИ Предмет закупки: Прибор ...»

У Т В Е РЖ Д А Ю

Генеральный директор

ОАО НПК «Северная заря

_____________ /Е.Д. Малахов/

____________________ 2016 г .

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ПРИБОР ПОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ ППИ-50, С ПОВЕРКОЙ, В КОЛИЧЕСТВЕ 1

(ОДНОЙ) ШТУКИ

Предмет закупки: Прибор поверки индикаторов ППИ - 50, с поверкой, в количестве 1

(одной) штуки .

Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»

(ОАО НПК «Северная заря») Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 Содержание: Стр .

1. Извещение о проведении закупки 3

2. Документация о закупке 4 Приложение №1. Заявка на участие в запросе котировок 9 Приложение №2. Договор поставки 11 ИЗВЕЩЕНИЕ о запросе котировок на поставку: Прибор поверки индикаторов ППИ-50, с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки .

Открытое0акционерное0общество Заказчик: наименование, научно-производственный комплекс «Северная заря» (ОАО место нахождения, почтовый НПК «Северная заря») адрес, адрес электронной 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7 почты okv@relays.ru Лаврова Татьяна Павловна .

Контактное лицо Заказчика:

ФИО, адрес электронной (812) 677-51-82 .

почты, номер телефона okv@relays.ru Запрос котировок Способ закупки Прибор поверки индикаторов ППИ-50, с поверкой, Предмет договора в количестве 1 (одной) штуки .

Товар поставляется по адресу:

Место поставки и сроки 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 .

выполнения обязательств по Условия поставки товара: Товар должен отгружаться в Договору упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого товара во время транспортировки .

Срок выполнения обязательств по Договору: не более 120 (Сто двадцати) календарных дней .

Га

–  –  –

изучив извещение о проведении запроса котировок, документацию к запросу котировок на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на поставку: Прибор поверки индикаторов ППИ с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки .

________________________________________________________________________________

(Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, изложенных в документации к запросу котировок, осуществить поставку: Прибор поверки индикаторов ППИ - 50, с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки, в соответствии с требованиями документации к запросу котировок и на условиях, которые представлены в настоящем предложении .

Цена предложения с НДС: ________________________________________________________________

Цена предложения без НДС: ______________________________________________________________

Цена, указанная в предложении, включает в себя: ____________________________________________

Валюта, используемая для формирования цены договора:______________________________________

Гарантийный срок:_______________________________________________________________________

Cрок поставки товара:____________________________________________________________________

Страна производителя товара: _____________________________________________________________

Классификатор товара по ОКДП, ОКПД:____________________________________________________





Если предложения, изложенные выше, будут приняты _______________________________________________________________________________________

(Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа) берет на себя обязательство осуществить поставку Прибор поверки индикаторов ППИ - 50, с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки, в соответствии с требованиями документации к запросу котировок .

Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________

(Наименование организации - участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора .

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком .

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя в запросе котировок, а Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с требованиями документации к запросу котировок .

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_______________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты уполномоченного представителя физического лица – участника размещения заказа) .

_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации— участника размещения заказа / ФИО, телефон, Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _______________________страницах .

________________________________________________________________________________

(Наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) М.П .

Приложение № 1 к документации к запросу котировок на поставку:

Прибор поверки индикаторов ППИ-50, с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки .

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК .

–  –  –

_________________________________________________________________________________

_______________________в лице Генерального директора _________________________

действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ОАО НПК «Северная заря» в лице Генерального директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить: Прибор поверки индикаторов ППИ - 50, с поверкой, в количестве 1 (одной) штуки, (далее – «Товар»), указанный в Спецификации №1 (Приложении №1) к настоящему Договору .

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара, сроки и условия поставки, порядок оплаты согласовываются сторонами в Спецификации №1 (Приложение №1). Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору. Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемыми частями настоящего Договора .

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим условиям, государственным стандартам, другим нормам и правилам, существующим для данного вида продукции .

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю подтверждающих документов .

1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара устанавливается нормативно-технической документацией завода-изготовителя, если иное не оговорено в Спецификации №1 .

Поставщик гарантирует:

1.5.1. Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

1.5.2. Соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

1.5.3. Надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;

1.5.4. Соблюдение прав третьих лиц, в том числе авторских (Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, в отношении Товара должны отсутствовать притязания третьих лиц);

1.5.5. Наличие обязательных сертификатов РФ .

1.6. В случае необходимости, перевозчика Стороны определяют в Спецификациях .

Статья 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов, НДС .

2.2. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях .

Статья 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Покупатель производит платежи в соответствии с условиями, указанными в Спецификации №1 на Товар и по счету, выставленному Покупателю Поставщиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика или на иной счет, указанный Поставщиком, а также иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации .

3.2. Оплата производится только после подписания Договора, Спецификации и выставленного Счета, в сроки, согласованные сторонами в Спецификации №1 (Приложение №1) к настоящему Договору .

Датой выполнения обязательств по оплате товара при безналичном расчете считается 3.3 .

дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя .

Статья 4. ПОСТАВКА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные сторонами в Спецификации№1 (Приложение №1) к настоящему Договору .

4.2. Поставка Товара со склада Поставщика производится путем доставки товара на склад Покупателя .

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке .

4.3 .

Статья 5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ .

Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Покупателя. В 5.1 .

случае если получателями товара являются третьи лица, Покупатель обязан выдать данным лицам, надлежащим образом оформленные доверенности на получение товара от имени Покупателя .

Количество поставляемого Товара должно соответствовать сопроводительным 5.2 .

документам. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с товарной накладной и товарно-транспортной накладной и другими сопроводительными документами на складе Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика и сопровождается подписанием товарной накладной и товарно-транспортной накладной. В случае отсутствия представителя Поставщика в месте приемки Товара к подписанию товарной накладной и товарно-транспортной накладной привлекается представитель организации перевозчика .

Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке 5.3 .

информации на русском языке о производителе, гарантии, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений .

При обнаружении недостатков по качеству Товара Покупатель в течение 10 рабочих 5.4 .

дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене .

В случае если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит Поставленные Товар Товаром надлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ .

До момента вывоза некачественного Товара Покупатель принимает Товар на 5.5 .

ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее дня, которым поставляется Товар на замену, или в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления рекламационного акта, в противном случае Поставщик обязан оплатить хранение некачественного Товара в размере 0,3% от денежной суммы, подлежащей уплате за некачественный Товар, за каждый день хранения начиная с 11-го дня .

По всем остальным вопросам, касающимся приемки товара и непредусмотренным 5.6 .

статьей 5 настоящего договора, стороны руководствуются "инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением ГОСАРБИТРАЖА СССР от 15.06.1965 n п-6) и "инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. постановлением ГОСАРБИТРАЖА СССР от 25.04.1966 n п-7) в части не противоречащей действующему законодательству РФ .

Статья 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ .

6.1. При изготовлении оборудования будут использованы высококачественные материалы, обеспечены первоклассная обработка и высокое качество сборки .

6.2. Производительность поставляемого Товара и качество его работы будут полностью соответствовать техническим условиям Договора .

6.3. Поставленный Товар и техническая документация комплектны, доброкачественны и изготовлены в полном соответствии с условиями настоящего Договора .

6.4. Гарантийный срок на Товар составляет __ месяца с даты подписания акта о первичной поверки. Поставщик гарантирует работоспособность Товара в течение всего гарантийного срока. Срок гарантии соответственно продлевается, если по вине Поставщика имела место задержка в пуске Товара в эксплуатацию или эксплуатация Товара была приостановлена по вине Поставщика .

6.5. Если в течение срока гарантии Товар окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора, то Поставщик обязуется по требованию Покупателя незамедлительно и за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного Товара или его частей новым доброкачественным Товаром или его частями .

6.6. Дефектный Товар или его части, взамен которого поставлены новые, возвращается Продавцу по его требованию за его счет в срок, согласованный Сторонами .

6.7. Все транспортные и другие расходы, непосредственно связанные с возвратом и заменой дефектного Товара или его частей несет Поставщик .

Указанный выше гарантийный период в отношении исправленных и новых машин, 6.8 .

узлов, аппаратов и т.п., поставленных взамен дефектных, начинается снова с момента их ввода в эксплуатацию .

6.9. В случае исправления или замены узлов, аппаратов, частей срок гарантии основного Товара продлевается на время, в течение которого Товар не использовался вследствие обнаруженного дефекта .

6.10. Если Поставщик по требованию Покупателя без промедления, но не позднее 45 календарных дней с даты заявления претензий, не устранит заявленных дефектов, то Покупатель вправе устранить их сам за счет Поставщика, причем Поставщик обязан оплатить ремонт в сумме фактических расходов. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов .

6.11. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Стоимость упаковки (тары) входит в стоимость Товара .

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ .

7.2. За нарушение сроков оплаты Товара, согласованных сторонами в Спецификации№1 и в счете, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от своевременно неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа .

7.3. Неустойка, указанная в п. 7.2. настоящего договора, подлежит взысканию с Покупателя только при получении Покупателем от Поставщика требования об уплате неустойки, направленного в письменной форме .

7.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик несет ответственность в виде пени в размере 0,1 % от суммы поставки за каждый календарный день просрочки .

7.5. В случае нарушения сроков поставки более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10 (десять) % от стоимости товара указанной в спецификации .

Статья 8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

8.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит к Покупателю в момент фактического получения товара на складе Покупателя, и подписания (грузополучателем) товарно-транспортной накладной .

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности, если надлежащее исполнение обязательств стало невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен быть письменно подтвержден соответствующими компетентными органами .

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы .

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору .

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем и Продавцом путем направления уведомления другой стороне .

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок выполнения обязательств по Договору: с момента заключения Договора до фактического исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору .

Статья 11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, разрешаются соглашением сторон .

11.2. В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

Статья 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае изменения адресов, номеров телефонов (факсов), платежных реквизитов, реорганизации или ликвидации любой из сторон, стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 3-дневный срок .

12.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Под письменной формой также понимаются факсимильные копии и сообщения, направленные по электронной почте. При этом стороны исходят из требований ст. 434 ГК РФ, о том, что изменения и дополнения к договору могут быть согласованы путём обмена документами посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору .

12.3. Текст настоящего договора составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру текста Договора .

Приложения: Приложение №1 — Спецификация №1, Приложение №2 — Технические характеристики Статья 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ

–  –  –

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящей Спецификации №1, новый, выпуска 2016 года, не является бывшим в употреблении, находится в его собственности и свободен от прав третьих лиц.




Похожие работы:

«СПК1хх Панель оператора программируемая (панельный контроллер) руководство по эксплуатации Содержание 1 Назначение 2 Технические характеристики и условия эксплуатации 2.1 Технические характеристики 2.2 Условия эксплуатации 3 Устройство и работа 3.1 Общие сведения 3.2 Конструкция 3.3 Принцип...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента: 06167–А за квартал 20 11 года I Место нахожде...»

«Серия Z™ Прицепные подъемники Клиент на первом месте Всегда Партнерство во имя успеха Наше стремление поднять вас выше и выше выходит за пределы физических возможностей наших машин. Основой нашего успеха является удовлетворенность наших клиентов. Поэтом...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) О. А. АРБУЗОВ, О. А. ЛЕСИНА, В. А. ШАРАПОВ, Г. В. ШЕПЕЛЕВ, З. А. ЭЛЬТЕКОВА СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК НИОКР В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МИ...»

«ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ Омск Издательство ОмГТУ МИНОБРНАУКИ РОССИИ Все права на размножение и распространение Федеральное государственное бюджетное в любой форме остаются за разработч...»

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества "Ишимский механический завод" по результатам работы за 2009 год Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! Создание и начало работы ОАО "Ишимский механический завод" произошло в сложный период для экономики всей страны. Влияние глобального финансового кризиса негативно отразилось на рабо...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru СТАНДАРТ ОТРАСЛИ МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И НАДПИСИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФДС РОССИИ МОСКВА ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН ме...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Школа Инженерная Школа...»

«1. Предостережения и уведомления Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Rekam! Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Краткое Руководство польз...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.